Договір підряду на будівництво будинку з бруса
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Підрядник зобов'язується виготовити, доставити і встановити, а Замовник належним чином прийняти та оплатити наступний виріб (із зазначенням типу, розмірів і кількості модулів згідно каталогу).
1.2. Ціна виробу (з урахуванням транспортних, експедиційних та складських витрат): рублів.
1.3. Комплектність вироби згідно каталогу.
2. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ. УМОВИ ПОСТАВКИ І РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАР
2.2. Доставка вироби здійснюється з бази підрядника і транспортом підрядника.
2.4. Замовник зобов'язаний супроводжувати автотранспорт підрядника від бази підрядника до будівельного майданчика.
2.5. У вартість виробу входять вантажно-розвантажувальні роботи, доставка вироби замовнику в межах км від бази підрядника і установка (монтаж) на місці за винятком хозблоков і побутових дачних будиночків, до вартості яких входять вантажно-розвантажувальні роботи і доставка на місце. Вартість доставки кожного модуля на відстань понад км від бази оплачується з розрахунку рублів за кожний наступний кілометр, в цьому випадку розрахунок проводиться з водієм транспортного засобу, який здійснює доставку виробу.
2.6. При підписанні договору вноситься аванс в розмірі%, що включає в себе часткову або повну вартість матеріалів, страхову суму, транспортно-експедиційні та складські витрати. Після доставки матеріалів на ділянку вноситься ще% від загальної вартості.
2.7. Остаточна оплата проводиться після приймання виробу замовником, за винятком хозблоков і побутових дачних будиночків, що поставляються в зібраному вигляді, остаточна оплата за які проводиться на базі підрядника, після приймання виробу замовником і перед відправкою вироби замовнику.
2.8. Форма оплати - готівковий або безготівковий розрахунок. При оплаті за безготівковим розрахунком ціна виробу збільшується на% від ціни готівкового розрахунку за умови повної передоплати. Відкриття замовлення і відпустку вироби зі складу в цьому випадку проводиться у міру надходження грошей на розрахунковий рахунок підрядника. Термін виконання замовлення обчислюється з моменту надходження грошей на розрахунковий рахунок підрядника. При безготівковому способі розрахунків сторони керуються Правилами безготівкових розрахунків в народному господарстві.
2.9. При безготівковій оплаті Замовник зобов'язаний після підписання договору виплатити аванс і вручити підряднику копію платіжного документа або сповістити його телеграмою з повідомленням. При невиконанні 3aказчіком вимог цього пункту Договору, Підрядник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку і зняти замовлення.
2.11. 3а зберігання готового виробу на базі підрядника стягується оплата в розмірі рублів з розрахунку однієї доби зберігання кожного модуля, в цьому випадку вартість зберігання не входить в загальну суму договору і відображається в додаткових умовах, де також відбивається зміна дати доставки. Час зберігання виробу може відраховуватися, починаючи з дати, зазначеної в п.2.1.
2.12. При неможливості проїзду автотранспорту і вантажно-розвантажувальної техніки до місця призначення в зв'язку з відсутністю під'їзних шляхів, підрядник залишає за собою право доставки і розвантаження готового виробу на ділянці, обраному замовником до початку непроїжджою ділянки дороги, або всі витрати по забезпеченню проходження транспортом складних ділянок дороги до місця призначення і назад до проїжджого ділянки дороги покладаються на замовника.
2.13. При відмові замовника від розвантаження доставленого готового виробу згідно п.2.11, замовник оплачує вантажно-розвантажувальний і транспортні витрати, пов'язані з повторною доставкою в розмірі рублів за кожен модуль і рублів за кожен кілометр доставки понад км з розрахунку за кожен модуль.
3. ГАРАНТІЇ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. Підрядник гарантує справність і комплектність вироби, своєчасну доставку, розвантаження і монтаж вироби згідно договору. Гарантується справність виробу протягом років з моменту прийняття вироби замовником за умови дотримання норм експлуатації свежерубленная будинків і дерев'яних конструкцій і пожежної безпеки. На господарські блоки та побутові дачні будиночки гарантія - місяців.
3.2. За прострочення виконання договірних зобов'язань підрядник сплачує замовнику пеню в розмірі% від вартості оплаченої, але неисполненной в термін частини договору за кожен день прострочення.
3.3. При несвоєчасній оплаті виконаного замовлення, Замовник сплачує підряднику пеню у розмірі% від вартості виробу за кожен день прострочення.
3.4. За необгрунтовану відмову або ухилення від оплати виробленого вироби, замовник виплачує підряднику страхову суму, транспортно-експедиційні та складські витрати в розмірі% від загальної вартості, які утримуються з внесеного авансу.
3.5. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути суперечності, які виникли виключно шляхом переговорів, при неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, сторони звертаються в судові органи РФ.
4. Інші умови
4.2. Сторони не несуть відповідальності за цим договором, якщо неможливість виконання ними умов цього договору наступила в силу форс-мажорних обставин.
4.3. У всьому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством.
5. Заключні УМОВИ
5.1. Договір може бути змінений, розірваний, визнаний недійсним тільки на підставі чинного законодавства.
5.2. Всі зміни і доповнення до договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовій формі і підписані обома сторонами.
5.3. Цей договір вступає в силу з моменту підписання і припиняє свою дію після виконання договірних умов обома сторонами.